隨着法律觀念的深入人心，人們運用到合同的場合不斷增多，合同協調着人與人，人與事之間的關係。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編爲大家收集的房屋買賣合同7篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
房屋買賣合同 篇1
甲方(賣方)： 開發公司
乙方(賣方)：開發公司法人(預售房產登記人)
丙方(買方)：
丁方(擔保人)：
經以上各方協商，就丙方購買甲方開發的房產(房產的具體情況：)達成如下協議：
一、甲方開發的上述房產已與乙方簽訂預售協議並在房管部門辦理登記。
二、甲乙雙方均同意以單價 元/平方的價格將上述房產出售給丙方，房屋總售價 元，以房管部門覈准的房產面積結合單價計算的總價爲準。
三、如該房產能直接在房管局更改合同則由甲方負責辦理房產及土地證;如不能直接更改合同則由乙方負責辦理房產及土地證的過戶手續。爲確保丙方能夠購得上述房產，甲方及乙方均應與丙方就該處房產簽訂房屋買賣合同，同時甲方及乙方對兩份合同中的出售方互負連帶責任。
四、該房應於 年 月 日前上房。
五、如非因丙方責任致使合同無法履行或不能如期上房或不能在上房後 日內無法辦理房產及土地證，則丙方有權終止或解除合同，並有權要求甲方及乙方連帶償還丙方雙倍購房款。
六、丁方自願以其自有房產(房產具體情況、房產證號)作爲對甲方及乙方履行交付房產的擔保，並應到房產及土地部門辦理抵押登記。丁方擔保範圍包括所有甲方及乙方應對丙方履行的全部義務。
七、丙方應支付的房款在丙方辦理完上述抵押登記後一次性交付給甲方或乙方。
本協議一式四份，各方各執一份，自各方簽字(章)起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
房屋買賣合同 篇2
賣方（甲方）：
買方（乙方）：
鑑於甲方系本合同項下房屋的所有權人，甲方願意將房屋出賣給乙方，乙方願意購買上述房屋。
爲維護甲、乙雙方的合法權益，明確雙方的權利、義務，本着誠信、自願、公平的原則，根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方經友好協商，簽訂本合同。
一、轉讓標的基本情況
1、乙方同意購買甲方位於 。
2、該房屋房地產權證權證字號爲：號；房屋總建築面積爲 平方米。
3、該房屋質量應符合國家相關規定。
4、該房屋佔用範圍內土地使用權（國有土地使用權權證字號爲： 號）及相關物權同時轉讓。
二、轉讓價款及支付方式
1、房屋轉讓總價款爲人民幣 元（大寫： 元整）。
2、自本合同生效後，乙方於 年 月 日向甲方支付房屋轉讓價款元，餘款於 年 月 日支付。
3、甲方應於乙方每次付款前向乙方開具正式發票。
三、標的交付
甲方應於本合同簽訂當日將房屋交付給乙方，雙方辦理書面交接手續。
四、過戶及稅費承擔
1、過戶登記
甲方應於本合同簽訂之日起七日內負責將房屋產權過戶登記到乙方名下，乙方協助甲方辦理產權證書等手續。
2、稅費承擔
辦理產權過戶登記到乙方名下所產生的全部稅、費由甲乙雙方各自承擔一半。
五、甲方承諾
1、甲方保證上述房屋權屬清楚，房屋沒有抵押、出租或者與他人共有。若發生與該房屋有關的產權糾紛或債務糾紛，概由甲方負責清理，並由甲方承擔相關的民事責任；由此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
2、房屋交付使用之前有關應支付的費用，包括但不限於水、電、氣、物業等費用由甲方承擔。由此引發的糾紛由甲方自行處理，於乙方無關。
六、乙方承諾
1、乙方願意購買上述房屋。
2、房屋交付給乙方之後的有關費用，包括水、電、氣、物業等費用由乙方承擔。
七、違約責任
1、甲方擅自解除合同、不辦理或者不能辦理產權過戶登記的，應向乙方支付違約金人民幣6萬元。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同約定的日期將該房屋交付乙方使用、遲延履行辦理產權過戶登記義務的，乙方有權按房屋總價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按房屋總價款的3‰向乙方支付違約金。逾期超過七日，則視爲甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。
3、乙方如未按本合同約定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付
款有權追究違約責任。每逾期一天，乙方按應付款的0.05％向甲方支付違約金。逾期超過七日，即視爲乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。
4、若甲方有戶口隨房屋落戶，甲方保證在辦理完過戶手續之日起十日內，將戶口遷出，逾期超過七日，乙方每日按房屋總價款的0.01％收取違約金。
八、其他約定事項
1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。 。
九、爭議解決方式
本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方均同意由馬鞍山仲裁委員會仲裁。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方：乙方：
年 月日 年 月日
房屋買賣合同 篇3
原告與妻子吳某於1988年在*村*組修建房屋150平米，吳某於1999年去世。現原告發現被告尼某某未經其允許於20xx年將該房屋作價3.5萬元售予被告王某某，且，王某某是安徽人，不符合在南京地區購買集體所有土地上房屋的資格。請求法院判令二被告簽訂的房屋買賣協議無效，並判王某某返還房產。
被告王某某辯稱：
尼某某出售房屋時已經與家人協商一致，且原告知情，房款已經付於尼某某。現被告王某某已經居住該房屋多年，原告主張超過訴訟時效，應駁回。
被告尼某某辯稱：
本人將父母房屋售予王某某時未經原告同意，請法院依法判決。
【法院判決】：
涉案房屋的村鎮房屋所有權證上產權人爲吳某，吳某去世後未進行繼承析產，該房一直由尼某某居住。在尼某某以自己名義將房屋賣給王某某時，有證據證明原告尼某是明知的，但交易過程中沒有提出質疑。吳某除尼某、尼某某外無其他法定繼承人。
訴訟爭房屋土地使用權性質爲集體所有性質，王某某系外省戶口，王某某與尼某某所籤協議違反了土地管理法的相關規定，該買賣協議應屬無效。
但，基於尼某某交付房屋多年，原告尼某未提出異議，王某某也在此居住多年，買賣是雙方當事人的真實意思表示，爲保護交易安全與維護誠信原則，減少當事人損失，訟爭房屋已不適宜返還。據《合同法》第七條、第五十二條第(五)項、第五十八條之規定，判決如下：
一、確認王某某與尼某某簽訂的房屋買賣協議無效;
二、駁回原告尼某要求被告王某某退還房屋的訴訟請求。
吳延波律師提醒：買賣房屋是家庭日常生活中的大事，應當引起足夠的重視並謹慎處理，否則，後患無窮.首先，產權上不要有爭議;其次，房屋質量要做到心中有數;還有，合同一定要所有的權利人簽字;其他諸如有無空掛戶，違約責任有無明確約定等也不能大意.特別是對於國家法律的特殊規定，更要慎重.比如案中當事人集體土地上的房屋.
房屋買賣合同 篇4
甲方（房地產中介服務機構）：________；
資質證號：_________；營業執照號碼：________；聯繫電話：________；
乙方（賣方）：_________；【證件類型：______】號碼：______；
聯繫電話：_________；聯繫地址：______；
委託代理人：_______；【證件類型：_____】號碼：_____；
聯繫電話：_______；聯繫地址：______。
乙方於_____年_____月____日至_____年_____月_____日【獨家】【非獨家】委託甲方出售於_____的房地產提供中介服務，達成如下中介服務協議：
第一條房地產基本情況
1、房地產地址：______；房地產權證號碼：______。
2、房屋使用性質：【住宅】【商鋪】【辦公】【其他：_____】。
3、建築時間：（以______爲準）。
4、【建築面積】【套內建築面積】：______平方米（以房地產登記簿爲準）。
5、擬售價格：￥______元以上。
6、同意買房的付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他：_____】。
7、該房地產【不存在】【存在】【共有】【出租】【抵押】【查封】等權利受限制的情況，權利受限制的情況可於_____年____月____日前解除。
8、房屋【是】【否】辦理了土地出讓手續；【是】【否】繳清土地出讓金（違約金）。
9、房屋【是】【否】已交存物業專項維修資金。
10、房屋【有】【無】佔用戶口；房屋【有】【無】佔用小學學位。
第二條中介服務事項
乙方委託甲方【獨家】【非獨家】提供房屋出售中介服務，甲方提供的中介服務事項包括以下第_____項：
1、書面介紹與交易相關的售房政策、法律、稅費標準；
2、提供市場行情，介紹客源；
3、促成房屋買賣，並協助上網簽訂《存量房買賣合同》；
4、協助乙方辦理房屋按揭貸款塗銷手續；
5、協助辦理銀行房款託管手續及銀行託管房款交割手續；
6、代辦房地產權屬轉移及變更登記手續；
7、協助交割房源；
8、其他：
房屋買賣合同 篇5
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行，
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格爲：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作爲購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方，
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於 付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有
若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式三份20xx年房屋買賣合同甲方一份，乙方一份、房地產交易中心一份。
第八條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項：
房屋買賣合同 篇6
甲方(出賣人)： 乙方(受買人)：
甲方身份證號碼： 乙方身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《城市房地產管理法》和其他相關法律法規至規定，甲乙雙方本着平等、自願、誠實、信用協商一致的原則，訂立本合同：
第一條：轉讓房屋
轉讓房屋類型【住宅】，坐落於號，套型爲 室 廳 廚 衛，建築面積 平方米，套內輔助設施爲通水、電、氣。
第二條：甲乙雙方的聲明
(一)甲方對產權及出賣權的聲明
1、甲方對房屋所有權證號爲爲 ，土地性質爲出讓 。
2、該房甲方現未取得兩證，但已於年房地產開發公司簽訂《商品房買賣合同》，合同號，並已辦理抵押，向號 。
3、甲方保證其出售給乙方的房屋產權清晰無爭議，未被查封，無法律、法規禁止交易的情況。乙方買受後，若該房產權有糾葛以致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理並賠償乙方的經濟損失。
(二)乙方對購買權的聲明
乙方自願在本合同第二條(一)款真實成立的前提下向甲方購買上述房屋及產權，並簽定本合同且僅在此種情況下籤訂才具有法律效力。
第三條：計價方式與價款按套計價：甲乙雙方議定房屋總價款爲人民幣(下同)￥ 元(大寫： )。
第四條：付款方式與期限：
1、甲乙雙方商定 年 月 日前乙方支付人民幣元(大寫： )給甲方。
2、年日前乙方向甲方支付人民幣寫： )用於償還該房的中國農業銀行翠屏區支行的貸款。
3、月寫： )。
第五條：產權、土地過戶及稅費(費用)
雙方商定，在本合同簽定之日起 日內即 年 月 日之前(具體時間雙方屆時確定)由甲乙雙方共同前往房屋所在地房地產管理機構辦理產權過戶或公證。辦理產權過戶涉及稅、費由乙方承擔，辦理土地過戶涉及的稅、費由乙方承擔，如需辦理公證費用由乙方承擔。房屋買賣合同範本20xx
第六條：房屋交付 (一)房屋交付時間議定爲甲方收到乙方第壹筆房款之日。
(二)交付房屋時，甲方連帶向乙方轉讓的室內設施配套有：
該房爲清水房，在甲方的協助下辦理水、電、氣等過戶手續(該項均由甲方無償轉讓給乙方)。
自該房過戶之日起150天內甲方將該房地址內現有的戶口遷出，便於乙方戶口入戶。
第七條：違約責任
在本合同約定的期限內如甲方違約不售或第二條第3款之中的約定不符，則甲方按總房款的20%支付乙方作違約金。如乙方違約不購，則乙方按總房款的20%支付甲方作違約金。
第八條：其他
1、甲、乙雙方協商解決本合同履行中發生的爭議，協商不成，甲乙雙方任何一方可持合同到簽訂地人民法院提出訴訟。
2、本合同一式四份。甲乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方(出賣人)： 乙方(受買人)： 身份證號碼：身份證號碼： 聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
房屋買賣合同 篇7
出賣方：＿＿＿＿＿
（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
（身份證）（護照）（營業執照號碼）：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
買受方：＿＿＿＿＿
（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
（身份證）（護照）（營業執照號碼）：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於＿＿＿＿＿；位於第＿＿＿＿＿層，共＿＿＿＿＿（套）（間），房屋結構爲＿＿＿＿＿，建築面積＿＿＿＿＿平方米（其中實際建築面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積＿＿＿＿＿平方米），房屋用途爲＿＿＿＿＿；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二；（房屋所有權證號、土地使用權證號）（房地產權證號）爲＿＿＿＿＿。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積爲（出賣方暫測）（原產權證上標明）（房地產產權登記機關實際測定）面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積（以下簡稱暫測面積）與房地產產權登記機關實際測定的`面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積（以下簡稱實際面積）爲準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％（不包括±＿＿＿＿＿％）時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％（包括±＿＿＿＿＿％）時，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：
1．買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將買受方已付款退還給買受方，並按＿＿＿＿＿利率付給利息。
2．每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式爲＿＿＿＿＿；土地使用權年限自＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲＿＿＿＿＿；該房屋買賣後，按照有關規定，買受方（必須）（無須）補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按（總建築面積）（實際建築面積）計算，該房屋售價爲（ 幣）每平方米＿＿＿＿＿元，總金額爲（ 幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
第五條 付款方式。
買受方應於本合同生效之日向出賣方支付定金（ 幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，並應於本合同生效之日起＿＿＿＿＿日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應於本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給買受方，並應收到該房屋全部價款之日起＿＿＿＿＿日內，將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計算。逾期超過＿＿＿＿天后，即視爲買受方不履行本合同。屆時，出賣方有權按下述第＿＿＿＿種約定，追究買受方的違約責任。
1．終止合同，買受方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2．買受方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向出賣方支付違約金，合同繼續履行。
3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個月內按＿＿＿＿＿利率計算；自第＿＿＿＿＿個月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計算。逾期超過＿＿＿＿＿個月，則視爲出賣方不履行本合同，買受方有權按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究出賣方的違約責任。
1．終止合同，出賣方按買受方累計已付款的＿＿＿＿＿％向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2．出賣方按買受方累計已付款的＿＿＿＿＿％向買受方支付違約金，合同繼續履行。
3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第九條 關於產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起，出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起＿＿＿＿＿天內取得房地產權屬證書，買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將買受方已付款退還給買受方，並按已付
款的＿＿＿＿＿％賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納，契稅由買受方向國家交納；其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。
第十三條 本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同（經甲、乙雙方簽字）之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共＿＿＿＿＿頁，一式＿＿＿＿＿份，甲、乙雙方各執一份，＿＿＿＿＿各執一份，均具有同等效力。
出賣方（簽章）：
出賣方代理人（簽章）：
＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
買受方（簽章）：
買受方代理人（簽章）：
＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
附件一：房屋平面圖（略）
附件二：室內附着設施（略）