隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的委託合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
委託合同 篇1
委託人(下稱甲方)： (身份證號碼 )
地址：
電話： 傳真：
受託人(下稱乙方)： 律師事務所
地址： 郵編：
電話： 傳真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或檢察院)羈押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委託乙方律師作為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，提供法律服務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 委託事項
1. 人民法院一審審判階段：
① 查閱、摘抄、複製本案所指控的犯罪事實的材料;
② 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對指控犯罪的意見;
③ 收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
④ 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
⑥ 擔任刑事附帶民事訴訟代理人蔘加刑事附帶民事訴訟;
⑦ 徵詢被告人對一審判決意見，提供相應法律諮詢意見。
2.人民法院二審審判階段：
① 代書上訴狀，代為提起上訴;
② 查閱、摘抄、複製本案材料，收集或申請收集調取證據，申請證人出庭作證;
③ 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對一審判決的意見;
④ 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
⑥ 擔任刑事附帶民事訴訟代理人蔘加刑事附帶民事訴訟;
⑦ 徵詢被告人對二審判決意見，提供相應法律諮詢意見。
3.申訴階段：
① 會見申訴人和與申訴人通訊，聽取其對案情的陳述和對原審判決的意見;
② 查閱、摘抄、複製本案材料，收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
③ 代書申訴狀，代為提起申訴;
④ 擔任申訴人辯護人出庭參加庭審，為申訴人進行辯護，維護申訴人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
甲方委託乙代上述 項代理工作，乙方接受委託。
第二條 聘請律師
甲方聘請乙方 (律師姓名) 律師為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，乙方同意指派 。
第三條 甲方義務
1. 甲方應當真實、客觀、全面地向乙方律師介紹情況，為乙方律師辦理案件提供幫助。
2. 甲方應當按照本合同約定按期、足額向乙方支付代理費用。
第四條 乙方義務
1. 乙方律師應當嚴格按照律師職業道德和執業規範履行職務，勤勉盡責，認真瞭解案情，提供法律諮詢意見和法律幫助。
2. 乙方律師應當嚴格保守辦案過程中所知悉的商業祕密和個人隱私。
3. 乙方律師應當與甲方保持密切聯絡，及時通報工作進展情況，及時會見犯罪嫌疑人。
第五條 律師費用
甲、乙雙方經協商同意按以下標準結算律師費用(選擇項)：
1. 計時收費
乙方律師每人每一標準工作小時計收人民幣 元。
乙方律師每月三十日向甲方提交《律師標準工作小時計費單》，填報完成工作內容、計費時數和付費金額，甲方確認無誤，應當在次月五日前將律師費匯寄乙方賬戶，甲方對《律師標準工作小時計費單》如有異議應及時通知乙方，予以確認。
2. 計件收費
本案律師費為人民幣 元，一次性支付， 甲方應於本合同簽訂之日起日內全額支付乙方。
本案律師費為人民幣 元， 分期支付， 甲方應於本合同簽訂之日起
日內支付第一筆律師費計 元;於 (雙方約定的支付條件)時，支付第二筆律師費，計 元;於(雙方約定的支付條件)時，支付第三筆律師費計 元。
3. 關於費用的其他約定
乙方律師辦理委託事項在北京市區以外的差旅費用由甲方憑票據另行支付，實報實銷。
4.甲方支付的律師費用在乙方沒有其他書面指令的情況下，應當匯入乙方下述銀行賬號：
開戶行：
開戶單位：
帳號：
乙方收到後，應當向甲方開具專用發票。
第六條 工作聯絡
在本協議履行過程中，甲方、乙方指定的工作聯絡人分別為：
甲方聯絡人： 聯絡電話：
乙方聯絡人： 聯絡電話：
第七條 合同變更
本合同如果需要補充、變更或終止，雙方應當另行協商，簽訂新的合同。
第八條 合同解除
1. 甲乙雙方經協商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒絕乙方律師繼續為其進行辯護，提供法律服務，本合同解除，依約所收費用不予返還。
3. 如果乙方律師發現犯罪嫌疑人故意隱瞞事實，或者要求乙方律師幫助其隱匿、毀滅、偽造證據或者串供、要求乙方律師幫助其威脅、引誘證人改變證言或者作偽證以及其他干擾司法機關訴訟活動和違反律師執業規範和職業道德的行為 ，乙方有權解除本合同，所收律師費用不予返還。
4.乙方在履行本合同過程中，發現與乙方正在辦理的案件已經或可能存在客戶利益衝突的情況，乙方有權通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙雙方簽訂
解除本合同的協議或自乙方通知甲方時解除。
第九條 違約責任
甲方未按本合同向乙方支付律師費用，乙方有權終止代理工作，已收律師費用不予退還。如果乙方已經完成辯護階段的全部工作，乙方有權要求甲方如約繳清律師費用。
乙方無故終止本合同，所收律師費用應全部退還甲方。
第十條 爭議解決
在履行本合同過程中，甲、乙雙方發生爭議，應當協商解決。協商不成，可向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同生效
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，至委託事項辦理終結時終止。
第十二條 合同文字
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。
第十三條 本合同於 年 月 日在 簽訂。
甲方(蓋章或簽字)： 乙方(蓋章)：
代表人簽字：
委託合同 篇2
甲 方：
乙 方：
丙 方：
根據甲、丙雙方簽訂的《祁連山德都蒙古原生態文化旅遊景區那達慕民族運動場》的施工合同，景區那達慕民族運動場(人工湖)建設專案由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司全額投資，由青海省第二建築安裝工程有限公司承建。
現經甲、乙、丙三方，本著自願、平等和公平的原則，經友好協商，訂立本協議，以共同遵守。
景區那達慕民族運動場(人工湖)由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司下屬企業乙方(青海嘉德礦業開發有限公司)參與直接建設，並對景區那達慕民族運動場(人工湖)建設專案的進度、質量、成本控制參與管理。工程進度款由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司撥付給青海嘉德礦業開發有限公司，青海嘉德礦業開發有限公司直接支付。以後工程款的支付和決算，直接上報青海嘉德礦開發礦業有限公司，由青海嘉德礦業開發有限公司批覆，並予以支付。
因履行本協議發生爭議，甲、乙、丙三方應協商儘量解決，協商不成，應提交本協議簽訂地人民法院訴訟解決。
本協議自甲、乙、丙三方簽字蓋章(甲方、乙方為自然人的須簽字，甲方、乙方為單位的由法定代表人或委託代理人簽字並加蓋公章)之日起生效;本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，每份具有同等法律效力。
甲方為單位的(蓋章)：乙方為單位的(蓋章)：丙方(蓋章)：
甲方為自然人的(簽字)： 乙方為自然人的(簽字)： 丙方為自然人的(簽字)：
法定代表人或委託代理人(簽字)：法定代表人或委託代理人(簽字)：法定代表人或委託代理人(簽字)：
本協議簽署日：
年 月 日
委託合同 篇3
委託方（甲方）： 地址： 受託方（乙方）： 地址：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就甲方委託乙方編制 專案市場調查和可行性研究報告編制的相關事項，甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
一、專案概況
專案名稱：專案 專案估算投資： 萬元 二、工作內容
甲方委託乙方對本專案進行市場調查和可行性研究，提出合理性建議，編制並出具可行性研究報告，具體內容及要求詳見附件。
三、合同期限及編製成果的提交
1、乙方為本合同專案提供的服務至本專案編製成果經甲方及有關主管部門審查通過為止。
2、編製成果檔案的份數及提交日期
四、合同價款及支付
經雙方商定，本合同編制費以包乾的形式計取（已包含人工費、交通費、食
宿費、材料費等乙方為開展委託工作所需要的所有費用），甲方向乙方支付本專案的可行性研究報告編制費用為 元整（大寫： 元整），本費用為固定費用，在乙方全面履行本合同義務的前提下，上述費用為甲方應支付給乙方的全部費用，計費說明詳見附件。
1、本合同簽訂生效後元（大寫：元整）。
2、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告初稿後，日內，甲方向乙方支付款項 元（大寫： 元整）。
3、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告定稿後，經甲方書面認可且可行性研究報告通過審查之日起 工作日內，甲方向乙方支付元整（大寫： 元整）。
4、乙方應在甲方付款前向甲方提供合法有效的發票，否則，甲方有權延期支付該期款項，直至乙方提供發票為止。
五、甲方的責任和義務
1、甲方應在合同簽訂之日起 個工作日內，提供與本專案相關的資料和資料，乙方收到甲方提供的資料和資料之日起個日曆天內一次性告知甲方需要補充的材料。
2、甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行編制。 3、配合乙方的現場調研工作。 4、配合乙方完成相關編制工作。
5、在乙方提交編製成果後，應儘快呈報相關部門審查。
6、因甲方對專案提出重大變更致使可行性研究報告必須進行重新編制的，雙方應另行協商確定費用和出具報告書的時間。
7、甲方對乙方可行性研究報告編制服務的進度享有知情權與監督權。 8、甲方不提供乙方派駐施工現場的工作人員所需的工作及生活條件、通訊及交通工具及必要的勞動保護裝備等，費用由乙方自理。
六、乙方的責任和義務
1、依據有關政策和實際情況，對專案進行綜合研究、提出建議，按合同約定的內容、時間及份數向發包人交付編製成果，並對提交的編製成果的質量負責。
2、出具的編製成果，應體現甲方要求，必須達到國家標準、行業標準及國家有關技術規範深度要求；乙方完成編制初稿後應按甲方提出的審查意見和修改意見無償進行修改，直至獲得甲方及有關主管部門審批通過。
3、對編製成果出現的遺漏或錯誤負責無償修改或補充。
4、交付編製成果後，按規定參加審查，並根據審查結論做必要的解釋說明和調整補充，調整補充已包含在合同工作內容中，不再計付費用。
5、乙方的編製成果不得侵犯他人的智慧財產權，否則所引起的一切糾紛由乙方負責解決及承擔責任，乙方為本專案所完成的.編製成果的所有權、智慧財產權歸甲方。
6、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的工作全部或部分轉委託給任何第三方。
七、保密條款
1、乙方對於甲方提供的一切資訊及資料負有嚴格的保密義務，不得以任何名義以此進行牟利活動，不得發表，也不得向任何第三方透露，否則應賠償由此給甲方造成的損失。
2、任何一方及其工作人員，對在就本專案進行洽談接觸及其後的工作開展過程中，所知悉的對方未公開的資訊與資料（包括但不限於書面、光碟、電子資料
等任何形式），均應保密，否則，應賠償對方因此遭受的經濟損失。
八、違約責任
1、因甲方原因，未按合同約定時間提供本專案相關的資料和資料（工作用基礎資料），交付編製成果時間相應順延。
2、因甲方原因，未按合同約定時間支付相應階段款項，每逾期一天，按應付款的 1 ‰支付違約金。
3、因乙方原因，乙方逾期提交可行性研究報告的，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款 1 ‰的違約金；遲延達到 7 日，甲方有權單方解除本合同，乙方應返還甲方已支付的所有款項。
4、乙方提交的可行性研究報告不符合同約定標準，乙方應無償修改至甲方確認為止，經兩次修改仍不符合約定標準的，甲方有權解除合同，且乙方應返還甲方已支付的所有款項。
5、由於乙方錯誤造成質量事故損失的，乙方除負責採取補救措施外，應免收直接受損失部分的編制費。損失嚴重的，應根據損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金。
九、爭議解決
本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成可依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
1、本協議書一式肆份，經雙方簽字並加蓋公章後生效，其中甲方及乙方各執貳份為憑。
2、未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等
效力。
十一、附件 1、編制計費說明 2、乙方資質檔案 3、甲方編制任務要求 4、乙方編制工作方案
（以下無正文）
甲方（蓋章）： 法定代表人（或代理人）： 開戶銀行： 銀行帳號： 開戶名稱： 電 話： 日 期： 乙方（蓋章）：
法定代表人（或代理人）：開戶銀行： 銀行帳號： 開戶名稱： 電 話： 日 期：
委託合同 篇4
河南省產權交易中心制定
河南省工商行政管理局監製合同使用須知
一、本合同文字是根據《中華人民共和國合同法》和《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》制定的示範文字。構成本合同示範文字要件的合同條款均為提示性適用條款，供合同當事人約定時選擇採用。
二、為更好地維護當事人的權益，簽訂合同時應當慎重，力求具體、嚴密。訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，無須約定的用“本合同不涉及此條款”或“本合同對此條款無須約定”加以載明。
三、合同涉及的當事人基本概況的填寫：按合同要求載明清楚，如委託方是自然人的，應載明其姓名、國籍、身份證號碼（護照號碼）、居住地址、郵編、電話、開戶銀行賬號等。
四、提交的檔案：一般應當提供資格證明（包括資信證明、營業執照、稅務登記證或自然人的有效證明）、受讓決議、有批准許可權的批准檔案等資料及影印件。
五、委託費用：受託方為委託方提供委託業務，向委託方收取的報酬。
六、產權變更過程中所發生的費用：包括支付給房產、稅務、工商等有關部門的產權變更費用。
本合同涉及的當事人
委託方（以下簡稱甲方）：_____________
法定代表人：_______
住所：_____________ 郵編：__________
電話：_____________ 傳真：__________
開戶銀行賬號：_____
受託方（以下簡稱乙方）：_____________
法定代表人：_______
住所：_____________ 郵編：__________
電話：_____________ 傳真：__________
開戶銀行賬號：_____
甲方與乙方按照自願、平等、誠實信用原則，根據國家相關的產權轉讓政策和規定，經協商一致，雙方達成協議如下：
第一條 委託事項
甲方委託乙方辦理______產權受讓專案，並由乙方提供企業產權受讓相關服務。甲方委託乙方提供的服務專案有：
1．在甲方擬受讓產權掛牌期滿後，根據有關規定，乙方組織以協議或競買方式撮合交易；
2．如果甲方競買成功，或協議成交後同轉讓方簽訂產權轉讓合同書；
3．出具產權轉讓鑑證書。
第二條 提交的檔案
甲方應按照有關規定向乙方提供相關材料，並如實填報有關表式內容。如為影印件，甲方應加蓋證明章。
第三條 權利和義務
1．甲、乙雙方應遵守國家法律法規的有關規定，自覺接受政府主管部門監管。
2．需甲方向任何第三方支付的費用，包括清產核資、實地考察、審計、評估、權證變更、媒體公告等相關費用，由甲方自行承擔。
3．乙方應按照國家和我省的有關規定，公開、公平、公正地組織相關各方進行產權轉讓活動，對該公開掛牌專案進行規範操作。
委託合同 篇5
___________(甲方)因___________事由，委託___________(乙方)的律師代理，經雙方協商，訂立下列協議，共同遵守。
第一條 乙方接受甲方委託，指派___________律師作為甲方的代理人。
第二條 根據雙方的約定，乙方的代理事項及許可權為：_________________________________
第三條 甲方必須及時、真實、詳盡地向乙方提供與委託事項有關的全部檔案和背景材料，並根據實際需要為乙方提供辦公條件和其他便利條件。
第四條 乙方必須認真、負責地為甲方提供代理許可權範圍內的法律服務，併為甲方保守祕密。
第五條 根據律師收費標準，雙方約定，甲方同意向乙方支付律師代理費_________元，支付方式：_________，支付時間為：___________。
第六條 律師從事與甲方業務有關的活動而發生的鑑定、翻譯、資料、差旅等費用，由甲方支付。
第七條 甲、乙雙方如終止委託關係，涉及律師費用結算事宜，應依《律師服務收費管理暫行辦法》之規定解決。
第八條 本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效。
第九條 本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，每份具有同等法律效力。
第十條 本協議未盡事宜，雙方另行約定。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約時間：
簽約地點：
委託代理合同
委託合同 篇6
編號：_________
甲方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
甲方因_________向乙方提出申請，要求乙方為起提供法律援助，現經乙方審查，認為甲方符合法律援助規定的條件，同意為甲方提供法律援助，雙方達成協議如下：
一、乙方接受甲方的委託，指派_________擔任甲方一案的_________代理人。
二、乙方應依照法律維護甲方的合法權益，如乙方指派的辦案人員因故中途不能執行職務時，乙方另行委派辦案人員接管。
三、甲方對乙方辦案人員就案件提出的分析意見有不同看法時，可以向乙方反映，乙方經調查，如辦案人員提出的意見合理、合法的，甲方應當接受，乙方有權撤消甲方受援資格;終止代理;辦案人員提出的意見確有不當的，乙方應當督促辦案人員及時調整，拒不調整的，乙方可以另行委派辦案人員。
四、甲方應當遵守法律、法規，自覺維護社會穩定。乙方接受委託後發現甲方有違規上訪、集會等行為，造成不良影響的，有權撤消甲方受援資格，終止代理並按規定追繳法律援助費用。
五、甲方必須真實地向辦案人員敘述案情事實，提供與本案有關的證據。乙方接受委託後如發現甲方有捏造或隱瞞事實，弄虛作假行為，有權撤消甲方受助資格，終止代理並按規定追繳法律援助費用。
六、甲方為原告的，可以將乙方辦案人員辦案所需差旅費、文印費、交通通訊費、調查取證費等辦案必要開支列如訴訟請求。此項訴訟請求下獲得的款項歸乙方所有，如經熱人民法院強制執行的，甲方應申請人民法院將款項直接支付乙方。
七、甲方委託乙方許可權如下：
(一)一般訴訟代理。
(二)代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴。
_________。
八、本協議自簽定之日起生效，到本案終結止(即判決、調解、案外和解或撤消訴訟時止)。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
法律援助的援助特徵
中國法律援助有以下特徵：
1、法律援助是國家的責任、政府的行為，由政府設立的法律援助機構組織實施。它體現了國家和政府對公民應盡的義務。
2、法律援助是法律化、制度化的行為，是國家社會保障制度中的重要組成部分。
3、受援物件為經濟困難者、殘疾者、弱者，或者經人民法院指定的特殊物件。
4、法律援助機構對受援物件減免法律服務費，法院對受援物件減、免案件受理費及其他訴訟費用。
5、法律援助的形式，既包括訴訟法律服務，也包括非訴訟法律服務。主要採取以下形式：刑事辯護和刑事代理;民事、行政訴訟代理;非訴訟法律事務代理;公證證明。
委託合同 篇7
1、是建立在委託人與受託人互相信任的基礎上
委託人之所以選定受託人為自己處理事務，是以他對受託人的辦事能力和信譽的瞭解、信任為基礎的。
受託人之所以接受委託，也是出於願意為委託人服務，能夠完成委託事務的自信，這也是其基於對委託人的瞭解和信任。
沒有當事人雙方相互的信任和自願，委託合同關係就不能建立，即使建立了合同關係也難以鞏固。
在委託合同中，受託人應當親自處理受託的事務，不經委託人的同意，不能轉託他人處理受託的事務。
在委託合同建立後，如果任何一方對他方產生了不信任，都可以隨時終止委託合同。
2、委託合同的標的：是處理委託事務
委託合同是提供勞務類合同，其標的是為勞務，這種勞務體現為委託人為受託人處理委託事務。
關於委託事務的範圍，《合同法》並沒有將委託事務限於法律行為，因而解釋上應不限於法律行為。
委託事務的範圍也並不是沒有任何限制的，委託事務必須是委託人有權實施的，且不違反法律或者社會公共利益、社會公德的行為。
3、受託人以委託人的名義和費用處理委託事務
受託人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委託人的名義和費用進行的。
委託合同的受託人處理受託事務的後果，直接歸受託人承受。
這是委託合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。
在有些情況下，受託人也可以以自己的名義與第三人為民事法律行為。
4、委託合同可以是：有償的，也可以是無償的
委託合同是否有償，由當事人雙方約定；如約定收取報酬，則為有償合同。
如法律沒有另外規定，當事人雙方又沒有約定給付受託人報酬的，則為無償合同。
5、委託合同是：諾成合同、不要式合同、雙務合同
委託合同自雙方達成一致的協議時即成立，不以物的交付或當事人實際履行行為作為合同成立的要件，因此委託合同為諾成合同。
委託合同為不要式合同，合同採用何種形式，由當事人雙方自行約定。
委託合同無論是否有償，均為雙務合同。
在無償的委託合同中，委託人雖沒有支付報酬的義務，但其仍負有其他義務，如支付費用、接受委託事務的結果、賠償損失等，這些義務與受託人的義務是相對應的，因此，無償的委託合同也是雙務合同。
委託合同 篇8
甲 方：
乙 方：
丙 方：
根據甲、丙雙方簽訂的《祁連山德都蒙古原生態文化旅遊景區那達慕民族運動場》的施工合同，景區那達慕民族運動場(人工湖)建設專案由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司全額投資，由青海省第二建築安裝工程有限公司承建。
現經甲、乙、丙三方，本著自願、平等和公平的原則，經友好協商，訂立本協議，以共同遵守。
景區那達慕民族運動場(人工湖)由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司下屬企業乙方(青海嘉德礦業開發有限公司)參與直接建設，並對景區那達慕民族運動場(人工湖)建設專案的進度、質量、成本控制參與管理。工程進度款由甘肅蘭洋投資管理集團有限公司撥付給青海嘉德礦業開發有限公司，青海嘉德礦業開發有限公司直接支付。以後工程款的支付和決算，直接上報青海嘉德礦開發礦業有限公司，由青海嘉德礦業開發有限公司批覆，並予以支付。
因履行本協議發生爭議，甲、乙、丙三方應協商儘量解決，協商不成，應提交本協議簽訂地人民法院訴訟解決。
本協議自甲、乙、丙三方簽字蓋章(甲方、乙方為自然人的須簽字，甲方、乙方為單位的由法定代表人或委託代理人簽字並加蓋公章)之日起生效;本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，每份具有同等法律效力。
甲方為自然人的(簽字)： 甲方為單位的(蓋章)：
法定代表人或委託代理人(簽字)：
乙方為自然人的(簽字)： 乙方為單位的(蓋章)：
法定代表人或委託代理人(簽字)：
丙方(蓋章)：
法定代表人或委託代理人(簽字)：
本協議簽署日：
年 月 日