塑料廠供貨合同

合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立塑料廠供貨合同。

塑料廠供貨合同篇一：

供方：xxxx塑料廠　　　 　　　　　簽訂地點：

需方：_____________________________　　　簽訂時間：_______年_______月_______日

第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間：

第二條 質量標準： ___________________________________________________________________.

第三條 需方對質量的條件及用途：_____________________________________________________.

第四條 產品計量方法以及合理損耗計算方法：___________________________________________.

第五條 包裝標準、包裝物的供應與回收及費用負擔：_____________________________________.

第六條 隨貨提交資料：_______________________________________________________________.

第七條 標的物的所有權自提貨時起轉移，但需方在約定支付日期內未履行支付價款義務，標的物屬於供方所有。

第八條 交(提)貨方式、地點：_______________________________________________________.

第九條 運輸方式及到貨地點和費用負擔：_______________________________________________.

第十條 驗收標準、方法、地點及提出異議期限：__________________________________________

_____________________________________________________________________.

第十一條 結算方法、付款方式及期限：_________________________________________________.

第十二條 如需提供擔保，需另立合同擔保書，作爲本合同附件。

第十三條 供方對質量保證和負責期限：_________________________________________________.

第十四條 本合同解釋的條件：根據《中華人民共和國合同法》的有關條款執行。

第十五條 違約責任：_________________________________________________________________.

第十六條 解決合同爭議的方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成，依法向人民法院起訴。

第十七條 其他約定事項：______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

第十八條 本合同以_________方式簽定，一式_____份，雙方各執_____份。自雙方簽章之日起生效。

第十九條 本合同若有未了事項，經雙方協商簽定的協議書、合同書和本合同在履行過程中發生的爭議，經協商達成的協議書均作爲附屬合同執行。

第二十條 合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止

塑料廠供貨合同篇二：

承攬方：

委託方：

合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

一、承攬標準

二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件爲準!按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行爲準。

五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間爲合同簽定後15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的'，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視爲產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

十二、知識產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件(蓋公章)，QS證，印刷執照複印件(蓋公章)，第三方檢測報告。

十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視爲承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任;經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視爲交貨);未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。

十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併爲承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

　　簽訂地點：　　　　　　　　　　簽訂時間：